Особенности договора услуг по проверке качества выполнения работ

Договор на оказание услуг по контролю качества выпускаемой продукции (договор аутсорсинга) (Касенов Е.Б., 2010)

Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 29.06.2010. ДОГОВОР N ______ на оказание услуг по контролю качества выпускаемой продукции (договор аутсорсинга)г. _____________ «___»________ ___ г.______________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________, действующего на основании ______________________, с одной стороны, и ______________________ в лице ______________________, действующего на основании ______________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказать услуги по организации контроля качества выпускаемой предприятием Заказчика продукции, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

1.2. Исполнитель оказывает Заказчику следующие услуги: 1.2.1. Проведение работ по контролю качества выпускаемой предприятием Заказчика продукции.

1.2.2. Контроль выполнения работ (услуг) в соответствии с требованиями стандартов и технических условий, утвержденными образцами (эталонами) и технической документацией, условиями поставок и договоров.

1.2.3. Проверка поступающих на предприятие материальных ресурсов (сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий), подготовка заключений о соответствии их качества стандартам и техническим условиям. 1.2.4. Проведение мероприятий по повышению качества продукции (работ, услуг), подготовка продукции к государственной аттестации и сертификации.

1.2.5. Разработка и внедрение системы управления качеством, стандартов и нормативов, показателей, регламентирующих качество продукции (работ, услуг), наиболее совершенных методов контроля, предусматривающих автоматизацию и механизацию контрольных операций, систем бездефектной сдачи продукции.

1.2.6. Работа по определению номенклатуры измеряемых параметров и оптимальных норм точности измерений, по выбору необходимых средств их выполнения, осуществлению контроля за соблюдением нормативных сроков обновления продукции и подготовки ее к аттестации и сертификации.

1.2.7. Проведение не предусмотренных технологическим процессом выборочных проверок качества готовой продукции, сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, качества и состояния технологического оборудования и инструмента, условий производства, хранения и транспортировки продукции. 1.2.8. Контроль за испытаниями готовых изделий и оформлением документов, удостоверяющих качество продукции (работ, услуг), подготовкой рекламаций при нарушениях поставщиками требований к качеству поставок, а также своевременной подготовкой методик и технологических инструкций по текущему контролю процесса изготовления продукции, за состоянием контрольно-измерительных средств на предприятии и своевременностью их представления для государственной поверки, за обеспечением служб контроля качества необходимой технической документацией. 1.2.9. Анализ рекламаций, изучение причин возникновения дефектов и нарушений технологии производства, ухудшения качества работ, выпуска брака и продукции пониженных сортов, разработка предложений по их устранению.

1.2.10. Контроль за осуществлением необходимых мер по повышению ответственности всех звеньев производства за выпуск продукции, соответствующей установленным требованиям, по прекращению приема и отгрузки некачественной продукции.2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН2.1.

Исполнитель обязуется: 2.1.1. Оказать Заказчику услуги, указанные в п. 1.2 настоящего Договора, с надлежащим качеством и в соответствии с требованиями Заказчика. 2.1.2. Представить Заказчику на утверждение список сотрудников, привлекаемых к выполнению Договора. 2.1.3. Не передавать и не показывать третьим лицам находящуюся у Исполнителя документацию Заказчика.
2.1.3. Не передавать и не показывать третьим лицам находящуюся у Исполнителя документацию Заказчика. 2.1.4. Сотрудничать при оказании услуг по настоящему Договору с иными контрагентами Заказчика.

2.1.5. Представлять Заказчику ежемесячно акты об оказании услуг в соответствии с разделом 3 настоящего Договора. 2.1.6. Представлять Заказчику материалы и заключения, связанные с исполнением настоящего Договора, в электронном виде на магнитных носителях, а при необходимости — письменные материалы и заключения.

2.1.7. Давать при необходимости по просьбе Заказчика разъяснения заинтересованным лицам, включая государственные и судебные органы, по представляемым Исполнителем в соответствии с настоящим Договором материалам, а также представлять интересы Заказчика перед иными третьими лицами в пределах полномочий, предоставленных Заказчиком в соответствующей доверенности (подп. 2.2.7 настоящего Договора). Одновременно с представлением Заказчику акта об оказании услуг (п.

3.1 настоящего Договора) Исполнитель представляет Заказчику отчет, содержащий сведения о результатах представления интересов Заказчика Исполнителем, а также о понесенных Исполнителем расходах с приложением подтверждающих такие расходы документов (в случае, если Исполнителем были понесены какие-либо расходы по исполнению поручения Заказчика и они соответствуют п. 4.4 настоящего Договора). 2.2.

Заказчик обязуется: 2.2.1. Предоставить Исполнителю помещение, оборудованное рабочими местами, оргтехникой, средствами связи.

2.2.2. Обеспечить Исполнителя документацией, правовыми и информационно-справочными программами и базами. 2.2.3. Оборудовать кабинет по охране труда.

2.2.4. Оплатить услуги Исполнителя в порядке, сроки и на условиях настоящего Договора.

2.2.5. Передать Исполнителю информацию и материалы, необходимые для выполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору.

2.2.6. Подписывать своевременно акты об оказании услуг Исполнителем. 2.2.7. При необходимости выдать Исполнителю доверенность для представления интересов Заказчика перед третьими лицами.

В течение срока, установленного п.

3.2 настоящего Договора, рассматривать отчет Исполнителя, представленный в соответствии с подп. 2.1.7 настоящего Договора, и, при отсутствии замечаний, утверждать его. Если в течение установленного настоящим пунктом срока от Заказчика не поступит возражений относительно представленного Исполнителем отчета, отчет считается принятым Заказчиком без замечаний.

2.3. Исполнитель имеет право: 2.3.1. Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему Договору. В случае непредоставления либо неполного или неверного предоставления Заказчиком информации Исполнитель имеет право приостановить исполнение своих обязательств по настоящему Договору до предоставления необходимой информации.

2.3.2. Требовать оплаты цены оказанных услуг по настоящему Договору.

2.4. Заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом оказания услуг по настоящему Договору, не вмешиваясь при этом в деятельность Исполнителя. 2.5. Стороны обязуются хранить в тайне коммерческую, финансовую и иную конфиденциальную информацию, полученную от другой Стороны при исполнении настоящего Договора.3. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА3.1.

Исполнитель ежемесячно до ___ числа месяца, следующего за отчетным месяцем, составляет и представляет Заказчику акт об оказании услуг. 3.2. Заказчик рассматривает и подписывает акт об оказании услуг в течение _________ дней с даты его получения от Исполнителя. 3.3. В случае оказания Исполнителем услуг с недостатками Заказчик указывает об этом в акте об оказании услуг.

3.4. В случае если услуги оказаны Исполнителем с отступлениями от настоящего Договора либо с иными недостатками, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя: 3.4.1. Безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

3.4.2. Уменьшения установленной настоящим Договором цены услуг. 3.5. В случае если недостатки не будут устранены Исполнителем в установленный Заказчиком разумный срок (подп. 3.4.1 настоящего Договора), Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков.4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ4.1.

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ4.1. Цена услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему Договору, составляет ___ (_______) рублей в месяц.

4.2. Общая стоимость услуг по настоящему Договору составляет _________ (_____________) рублей и определяется исходя из ежемесячной цены услуг, установленной п. 4.1 настоящего Договора, и срока действия настоящего Договора, установленного п.

7.1. 4.3. Цена услуг, установленная п. 4.1 настоящего Договора, оплачивается в течение _______________ дней с даты подписания Заказчиком акта об оказании услуг в соответствии с п. 3.2 настоящего Договора путем перечисления соответствующей суммы на расчетный счет Исполнителя.

4.4. В случае если при исполнении поручения Заказчика Исполнителем были понесены расходы (подп. 2.1.7 настоящего Договора), понесенные расходы возмещаются Заказчиком Исполнителю в срок, установленный п. 4.3 для оплаты цены услуг. Заказчик возмещает следующие расходы Исполнителя: — ________________________________________________________; — ________________________________________________________.

4.5. Оплата цены услуг и возмещения Исполнителю расходов производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 4.6. Датой оплаты считается день зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких, как пожар, наводнение, землетрясение, забастовки и другие стихийные бедствия, война и военные действия или другие обстоятельства, находящиеся вне контроля Сторон, препятствующие выполнению настоящего Договора, возникшие после заключения Договора.

Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательства в срок, указанный в Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

5.3. Сторона, для которой сделалось невозможным исполнение обязательств по Договору, обязана не позднее ___________ дней с момента их наступления и прекращения в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств.6.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров. 6.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. ________.7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА7.1. Срок действия настоящего Договора — с «___»________ ___ г.
Срок действия настоящего Договора — с «___»________ ___ г.

по «___»________ ___ г. 7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию Сторон. 7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по требованию одной из Сторон в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих Сторон.8. ИНЫЕ УСЛОВИЯ8.1. Все дополнительные соглашения Сторон, акты и иные приложения к настоящему Договору, подписываемые Сторонами при исполнении настоящего Договора, являются его неотъемлемой частью. 8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.9.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОНЗаказчик: _________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________Исполнитель: ______________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________10. ПОДПИСИ СТОРОН Заказчик: Исполнитель: _________________________ _____________________________ М.П. М.П.

Проверка договора подряда


Кроме проверки договора, по существу, в каждом конкретном случае, экспертом проверяется грамотность составления документа и его процессуальная значимость.

Подрядное соглашение относится к узкоспециальным правовым актам, наравне с базовыми установками. Юрист проверит на соответствие следующие моменты:

  1. соответствие установочных данных: наименование и реквизиты сторон, правомочность подписания договора подряда;
  2. отсутствие скрытых и незаконных требований, равные права контрагентов и третьих лиц, чьи интересы затронуты;
  3. возможность разрешения спорных моментов и претензий сторон при исполнении подряда.

Экспертное заключение юриста будет отражать выводы проведенного анализа и возможные рекомендации по взаимодействию во время исполнения обязательств.

Проверка на значимость договора подряда не займет много времени, но позволит сторонам избежать многих неприятных моментов после подписания.

Если вам необходима профессиональная онлайн-помощь юристов, обращайтесь к нам. Вы можете воспользоваться , где Вам ответят наши специалисты Информация была полезна? Да Нет

Качество работ и порядок приемки выполненных работ

Одной из наиболее распространенных категорий споров являются претензии к качеству и объему выполненных работ.

В связи с этим, четкое указание качественных характеристик, свойств и целевого назначения работ позволяют минимизировать споры.

При их отсутствии применению подлежат требования, обычно предъявляемые к аналогичной работе, либо обязательные требования. В такой ситуации заказчик не вправе требовать соблюдения добровольных требований, не предусмотренных соглашением. При приемке работ заказчик должен проверить передаваемые работы.

Установление порядка приемки позволит значительно упростить возможность доказывания факта наличия или отсутствия недостатков на момент приемки. При этом, правила приема-передачи могут быть определены сторонами самостоятельно или возможно включить в договор ссылку на Инструкции №П-6[1]и №П-7[2], что сделает их обязательными к применению. Рассмотрим наиболее распространенные спорные ситуации.

А) При приеме выполненных работ заказчик не всегда проверяет работы, однако подписывает передаточные документы.

Спустя определенное время обнаруживается, что работы выполнены не в полном объеме или ненадлежащего качества.

Заказчик отказывается от оплаты в полном объеме работ, что приводит к рассмотрению дела в суде. В таком случае при грамотно составленном договоре заказчик вправе ссылаться на следующие обстоятельства:

  1. не истек срок обнаружения недостатков, в установленный срок заказчик сообщил о их наличии;
  2. недостатки являются скрытыми и не могли быть обнаружены при обычном способе приемке работ;
  3. в сфере госзакупок заказчик вправе ссылаться на акт контрольного обмера, составленный и подписанный с участием подрядчика.

В таком случае несоблюдение заказчиком установленного порядка приемки работ будет аргументом в пользу подрядчика. Б) Однако встречаются и иные случаи.

Когда при приемке работы были проверены, акт подписан, но спустя какое-то время появились недостатки и заказчик обращается с претензиями к подрядчику, ссылаясь на ненадлежащее выполнение работ. Подрядчик пытается доказать следующие обстоятельства:

  1. ссылка на согласование сторонами порядка сдачи-приемки работ, в результате проведения которого недостатки должны были получить отражение в документах;
  2. при передаче работ недостатки отсутствовали, что подтверждается подписанной без претензий передаточной документацией или отсутствием мотивированного отказа от подписания (в случае уклонения заказчика от приема работ);
  3. недостатки, на которые ссылается заказчик, относятся к явным и должны были быть выявлены при обычном способе приемке;
  4. спор должен быть урегулирован на основании норм, предусматривающих гарантийные обязательства, так как недостатки появились после передачи и требуется установление причин их возникновения (например, осыпание штукатурки ввиду повышенной влажности в помещении, о чем при выполнении работ заказчику сообщал подрядчик).

Для предотвращения таких ситуаций стороны вправе более детально урегулировать порядок приема-передачи выполненных работ, а также последствия, которые влечет подписание передаточной документации (например, срок приемки работ, срок выявления недостатков и порядок их предъявления, последствия выявления недостатков и процедура по их согласованию и устранению и др.).

Об утверждении Методических рекомендаций по проведению проверок соответствия поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги условиям контракта, а также целям осуществления закупки

В соответствии с , утвержденным , приказываю:1.

Утвердить прилагаемые Методические рекомендации по проведению проверок соответствия поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги условиям контракта, а также целям осуществления закупки.2.

Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.Начальник ГлавконтроляЕ.А.Данчиков

1. Предмет договора

1.1. Инженер обязуется оказать услуги по выборочному контролю качества строительных работ в процессе строительства и ввода в эксплуатацию по заданию Заказчика на условиях, предусмотренных настоящим договором, на Объекте(ах) Заказчика, указанном(ых) в Спецификации(ях) на работы (Приложение № 1), (далее — Объект) и передать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

1.2. Конкретный перечень, наименование, объем, стоимость и сроки оказания услуг по настоящему договору определены в Договоре и его неотъемлемых частях — Приложениях.

1.3. При выполнении обязательств по настоящему договору Стороны обязаны руководствоваться: а) настоящим договором; б) проектной и рабочей документацией, информационной моделью Объекта в) международными договорами и стандартами, действующими в РФ; г) законодательством РФ, в том числе , ; ; ; ; д) нормативными техническими документами (ГОСТ, сводами правил, в том числе, , СНиП, в том числе, , , СаНПиН, техническими условиями, техническими регламентами, марками и т.д.); е) иными нормативными правовыми актами; ж) требованиями органов государственной власти и органов местного самоуправления в соответствии с их компетенцией; з) и стандартами Инженера (далее – Стандарты).
1.3. При выполнении обязательств по настоящему договору Стороны обязаны руководствоваться: а) настоящим договором; б) проектной и рабочей документацией, информационной моделью Объекта в) международными договорами и стандартами, действующими в РФ; г) законодательством РФ, в том числе , ; ; ; ; д) нормативными техническими документами (ГОСТ, сводами правил, в том числе, , СНиП, в том числе, , , СаНПиН, техническими условиями, техническими регламентами, марками и т.д.); е) иными нормативными правовыми актами; ж) требованиями органов государственной власти и органов местного самоуправления в соответствии с их компетенцией; з) и стандартами Инженера (далее – Стандарты). При этом такие Стандарты Сторонами не подписываются, а утверждаются Владельцем стандарта.

Все указанные в настоящем договоре Стандарты и изменения к ним размещены и размещаются в открытом доступе в сети Интернет на сайтах по адресам: и , а также на сайте Инженера. Подписание Сторонами настоящего договора означает, что Стороны при заключении настоящего договора согласились на обязательное применение положений указанных Стандартов в отношениях по настоящему договору.

1.4. Термины и определения используются в настоящем договоре в значениях, установленных .

1.5. В предмет услуг по выборочному контролю качества выполнения работ при строительстве объекта входят следующие услуги: 1.5.1. Проведение мониторинга объекта строительства, в который входит: — контроль соблюдения подрядчиками строительных технологий в соответствии с действующими нормативными документами в строительстве (ГОСТ, СНиП, технические регламенты и т.д.), проектной и рабочей документацией, информационной моделью объекта строительства, Стандартами: фиксирование и регистрация отклонений, контроль устранения выявленных отклонений. — контроль качества исполнительной документации на предмет комплектности, своевременности оформления, соответствие по форме, содержанию, качеству, выявление причин отклонений и контроль сроков и качества устранения замечаний.

— контроль проведения входного, лабораторного, геодезического (в том числе при выполнении исполнительной геодезической съемки), приемочного контроля качества работ, материалов, оборудования, предусмотренного нормативными документами в строительстве, проектной и рабочей документацией, информационной моделью объекта строительства, а также контроль за их документальным отражением: фиксирование и регистрация отклонений, внесение замечаний (предписаний). — предоставление замечаний по факту проведения контроля на объекте в виде заполненной Карты контроля качества соответствующего вида работ по форме, установленной Приложением № 6, предписаний о недостатках выполнения работ при строительстве в общий и специальный журналы работ, в программное обеспечение «Строительный контроль» при его наличии, в иное программное обеспечение, направление их Заказчику посредством единой с Заказчиком Информационной системой (далее — ИС) или в письменной форме (при отсутствии доступа в ИС).

Контроль устранения замечаний, выполнения предписаний.

— контроль исполнения Подрядчиком предписаний органов государственного строительного надзора, органов местного самоуправления.

— приостановление выполнения работ, если не устранены несоответствия (недостатки, нарушения), выявленные в ходе выполнения работ на Объекте Заказчика. Путем внесения соответствующей записи в Общий журнал работ.

1.5.2. Приемка качества работ подрядчика, в которую входят: — приемка этапов работ, выполненных Подрядчиком, осуществляется Инженером по Акту контроля качества работ. 1.5.3. Контроль качества испытаний инженерных систем и оборудования, в который входит: — участие в процессе индивидуальных испытаний инженерных систем и оборудования; — проверка методов индивидуальных испытаний на соответствие проектной и рабочей документации, информационной модели Объекта Заказчика, нормативной документации в строительстве. — анализ результатов протоколов индивидуальных испытаний, согласование мероприятий при отрицательных результатах и контроль качества устранения замечаний.

— участие в приемосдаточных комиссиях (комплексных испытаниях) инженерных систем и оборудования; — проверка комплекта технической документации на установленные инженерные системы и оборудование; — анализ результатов комплексных испытаний инженерных систем и оборудования, согласование мероприятий при отрицательных результатах и контроль качества устранения замечаний.

1.5.4. Составление по каждому из подрядчиков ежемесячно Отчета по контролю качества работ при строительстве по форме, установленной Приложением № 4 к настоящему договору, в котором отражаются выявленные отклонения (нарушения) выполненных работ от требований, установленных действующими нормативными документами в строительстве (ГОСТ, СНиП, технические регламенты и т.д.), проектной и рабочей документацией, информационной моделью Объекта Заказчика, Стандартами, в том числе (но не исключительно) результаты проверок: — ведения общего журнала работ; — ведения журналов специальных работ; — ведения журнала входного контроля; — наличия сертификатов, паспортов на материалы, оборудование; — изменений в проектной и рабочей документации, необходимых согласований изменений; — комплектности подписанных актов на скрытые работы, актов освидетельствования скрытых работ, ответственных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения; — исполнительных схем, чертежей; — исполнительных геодезических съемок; — отклонений в проекте производства работ (ППР), причины; — протоколов лабораторных испытаний; — соответствия работы инженерно-технического персонала заявленной квалификации; 1.5.5.

Заказчик в праве запросить дополнительно предоставление информации о качестве подготовки и ведения подрядчиком технической документации, в том числе: — паспортов, сертификатов на установленные инженерные системы и оборудование;

Что нужно обязательно указать в договорах подряда и оказания услуг

Есть отличия и в части содержания договоров подряда и возмездного оказания услуг. Так, в договоре подряда нужно обязательно установить критерии, позволяющие определить конкретный вид работы (п.

1 ст. ГК РФ), а также условия о начальном и конечном сроках выполнения работы (п. 1 ст. ГК РФ). Что касается договора возмездного оказания услуг, то для того, чтобы он считался заключенным, достаточно зафиксировать условия, определяющие конкретный вид услуги (п. 1 ст. ГК РФ). Правда, нужно учитывать, что отраслевыми законами могут быть предусмотрены и иные правила составления договора возмездного оказания услуг.

Например, в договорах на оказание туристских услуг (договор реализации туристского продукта) должны содержаться сведения, перечисленные в статье 10 Федерального закона

«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»

. В частности, к ним относятся сведения о туроператоре и о размере финансового обеспечения ответственности туроператора, данные о договоре страхования ответственности туроператора или о банковской гарантии, сведения о туристе и о цене продукта (в рублях), и иные данные.

Как видим, по общему правилу перечень обязательных условий для договора подряда шире, чем для договора возмездного оказания услуг, так как включает в себя указание сроков начала и окончания выполнения работ. А значит, если стороны ошибочно заключили договор оказания услуг вместо договора подряда и при этом не прописали в договоре сроки выполнения работ, то оформленный ими договор просто не будет иметь юридической силы.

Ведь по правилам ГК РФ договоры толкуются не по названию, а по сути возникающих между сторонами отношений (п. 3 ст. , ст. и ГК РФ). Поэтому после установления того факта, что по договору выполняются работы, а не оказываются услуги, он будет переквалифицирован в договор подряда. А договор подряда, в котором нет условий о сроках выполнения работ, считается незаключенным.

А договор подряда, в котором нет условий о сроках выполнения работ, считается незаключенным. Следовательно, исполнитель-подрядчик не сможет требовать вознаграждения, предусмотренного таким «договором», а заказчик — передачи ему соответствующего результата.

Кроме того, ни для одной из сторон такой «договор» не может служить документальным подтверждением расходов, так как юридически он не существует.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации и условиями настоящего Договора. 5.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты цены услуг и (или) возмещения понесенных Исполнителем расходов Исполнитель вправе предъявить Заказчику требование об уплате неустойки в размере ______ руб.

за каждый день просрочки. 5.3. В случае нарушения Исполнителем согласованных Сторонами сроков оказания услуг Заказчик вправе предъявить Исполнителю требование об уплате неустойки в размере _______ (___________) рублей за каждый день просрочки.

Что нужно сделать любой стороне контракта:

  • Выявить нарушения в действиях второй стороны договора и сформировать полный перечень;
  • Проверить, выполнены ли вашей стороной все условия и требования, указанные в тексте контракта;
  • Убедиться в том, что срок давности в случае спора о ненадлежащем качестве работ еще не истек;
  • Составить отдельный негласный список нарушений с вашей стороны, принять меры по их устранению;
  • Составить сверку расчетов с данным контрагентом;
  • Привести в полный порядок всю документацию и бумаги по расчетам с третьими лицами (если имеет место субподрядная схема работы).
  • Проверить, соответствуют ли соглашение, техническая документация, сметы и платежные документы правилам оформления и фактическим обстоятельствам сделки, если есть нарушения, то устранить их. В строительной сфере это также касается актов КС-2, КС-3, КС-6, КС-6а, КС-11, КС-14,актов скрытых работ, отчета М-29.

Договор возмездного оказания услуг по проверке соответствия фактически выполненных работ проекту

Весь сайт Законодательство Типовые бланки Судебная практика Разъяснения Фактура Архив ДОГОВОР No. ____ возмездного оказания услуг (по проверке соответствия фактически выполненных работ проекту)г.

____________ «___»_________ ____ г.

_________________________________________, именуем__ в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________________________________________, действующего на основании __________________________, с одной стороны, и ____________________________________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________________________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ1.1.

По настоящему договору Исполнитель обязуется провести для Заказчика проверку соответствия фактически выполненных работ по ______ ________________________________, которые осуществлялись в жилом доме, расположенном по адресу: ____________________________________________, разделам проекта этого жилого дома и действующим требованиям в соответствующей области, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 1.2. Исполнитель обязуется оказать услуги, указанные в пункте 1.1 настоящего договора, лично.

В случае если по определенным обстоятельствам Исполнитель не может оказать названные выше услуги лично в течение _______ дней с момента появления такого обстоятельства, он обязан сообщить об этом Заказчику и ждать его указаний. Заказчик обязан дать соответствующие указания Исполнителю в течение _______ дней с момента получения вышеуказанного сообщения Исполнителя.

1.3. Услуги, указанные в пункте 1.1 настоящего договора, должны быть оказаны Исполнителем в следующие сроки: — начало: ______________________________________________________; — окончание: ___________________________________________________.

1.4. После оказания услуг по настоящему договору Исполнитель составляет заключение о проверке соответствия, в котором указывает результаты проведенного исследования и иную необходимую информацию.2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ2.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет __________ (____________________________) ________________, в том числе НДС __% — _________________________.

2.2. Оказание услуг оформляется соответствующим актом, подписываемым Заказчиком и Исполнителем. 2.3. Услуги Исполнителя по настоящему договору оплачиваются Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение ___ дней после подписания акта, предусмотренного пунктом 2.2 настоящего договора.3.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА3.1.

Настоящий договор действует с момента его подписания и до момента окончания расчетов между сторонами.

3.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

3.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии полного возмещения Заказчику убытков. 3.4. Также стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий договор по своему письменному соглашению.4.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ4.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая настоящий договор, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки.

4.2. При просрочке оплаты услуг по настоящему договору Заказчик обязан уплатить Исполнителю пени в размере ___% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

4.3. При нарушении срока оказания услуг, предусмотренного настоящим договором, Исполнитель обязан уплатить Заказчику пени в размере ___% от стоимости услуг по настоящему договору за каждый день просрочки. 4.4. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают сторону, нарушившую договор, от исполнения своих обязательств в натуре.

4.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров. 4.6. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством РФ.5.

ФОРС-МАЖОР5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности. В случае если указанные обстоятельства будут действовать более ____________ месяцев, любая сторона вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке.

5.2. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору при наличии вины только в случаях, предусмотренных законом или настоящим договором.6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ6.1. Условия настоящего договора и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению. 6.2. Если сторона, благодаря исполнению своего обязательства по настоящему договору, получила от другой стороны информацию о новых решениях и технических знаниях, в том числе не защищаемых законом, а также сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна, сторона, получившая такую информацию, не вправе сообщать ее третьим лицам без согласия другой стороны.7.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, при условии если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

7.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения считаются исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

7.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.8. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН Заказчик: _______________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Исполнитель: ____________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________9.